支付工程款是發(fā)包人的義務(wù)，在實(shí)務(wù)中，經(jīng)常遇到發(fā)包人不按照合同約定時(shí)間和數(shù)額支付工程價(jià)款的情況，今天，我們暫且不討論逾期或拖欠工程款的原因，假設(shè)欠付工程款的責(zé)任在于發(fā)包人，則工程款利息應(yīng)如何計(jì)算呢？眾所周知，利息的計(jì)算涉及三個(gè)因素，即工程價(jià)款（本金）、計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)及起算時(shí)間。下面，小編將結(jié)合著相關(guān)案例及主要裁判觀(guān)點(diǎn)與大家共同探討。

計(jì)算工程款利息的前提就是確定欠付工程的價(jià)款本金數(shù)額，而工程價(jià)款一般可以分為前期約定的合同價(jià)款和后期的結(jié)算價(jià)款，實(shí)踐中，許多施工合同糾紛的起因往往表現(xiàn)為工程價(jià)款結(jié)算的分歧。此時(shí)，確定工程款的方式有兩種途徑，即雙方當(dāng)事人自行協(xié)商達(dá)成協(xié)議或通過(guò)法院、仲裁審理明確工程款的本金數(shù)額。其實(shí)，工程款的結(jié)算也蘊(yùn)含了許多值得探討的問(wèn)題，小編先前也就此進(jìn)行過(guò)探討（例如：黑白合同及工程結(jié)算（上）、黑白合同及工程結(jié)算（中）、黑白合同及工程結(jié)算（下）），在此不再贅述。

工程款利息是由于發(fā)包人逾期支付工程款所產(chǎn)生的，法理上講，利息在性質(zhì)上屬于法定孳息，對(duì)于利率標(biāo)準(zhǔn)的一般處理原則是有約定從約定，沒(méi)有約定則按照中國(guó)人民銀行發(fā)布的同期同類(lèi)貸款利率進(jìn)行計(jì)算。

關(guān)聯(lián)案例：

該案中，法院認(rèn)定大田公司預(yù)期支付工程款，天河建安公司依據(jù)《補(bǔ)充合同》主張逾期支付的利息損失。其中，補(bǔ)充合同中約定了月利率標(biāo)準(zhǔn)為2%，天河建安公司抗辯稱(chēng)利率標(biāo)準(zhǔn)過(guò)分高于法定孳息，法院最終采納了抗辯意見(jiàn)，將約定標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整至中國(guó)人民銀行發(fā)布的同期同類(lèi)貸款利率。

值得注意的是，工程款利息也是法定孳息的一種，參照民間借貸中利息計(jì)算的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)理解，雙方當(dāng)事人可以自由約定利率標(biāo)準(zhǔn)，但該約定需符合法律規(guī)定，同時(shí)，若當(dāng)事人有充分的證據(jù)證明利率標(biāo)準(zhǔn)過(guò)分高于實(shí)際損失的，也可以申請(qǐng)法院或仲裁庭予以適當(dāng)調(diào)整。該案即是如此，工程款利息原本是按合同約定利率計(jì)算，最后基于天河建安公司的抗辯，法院依法酌情進(jìn)行了調(diào)整。

——（2008）粵高法民一終字第48號(hào)

該案中，法院認(rèn)定對(duì)未計(jì)取違約金的應(yīng)付工程款，德威公司應(yīng)補(bǔ)償相應(yīng)的利息損失，由于合同沒(méi)有約定該部分的利率標(biāo)準(zhǔn)，故法院認(rèn)定應(yīng)按照銀行同期貸款利率向中成公司計(jì)付利息，即德威公司應(yīng)對(duì)欠付工程款支付利息以彌補(bǔ)中成公司的工程款利息損失。

——（2012）滬高民一（民）終字第16號(hào)

如前所述，利息是從應(yīng)付工程款之日計(jì)算的，因此，只要確定工程款的應(yīng)付之日，則可確定利息的起算時(shí)間。

應(yīng)付工程款一般存在預(yù)付款、進(jìn)度款和結(jié)算款三種模式，如果施工合同對(duì)工程款應(yīng)付時(shí)間或利息起算時(shí)間有明確約定的，則應(yīng)當(dāng)遵從合同約定。實(shí)務(wù)中，以施工合同的約定來(lái)確定工程款應(yīng)付款時(shí)間或利息起算時(shí)間的情形主要有三種：

1.合同明確約定了預(yù)付款、進(jìn)度款和結(jié)算款的具體支付時(shí)間，則利息即從該具體支付時(shí)間的次日起算即可；

2.合同明確約定以工程實(shí)際交付后支付工程款的，則從工程實(shí)際交付之日起計(jì)算欠付工程款利息；

3.合同明確約定了以竣工結(jié)算作為支付時(shí)間的，則要注意分情況予以認(rèn)定。因?yàn)閷?shí)務(wù)中，若約定以竣工結(jié)算作為支付時(shí)間的，往往會(huì)出現(xiàn)發(fā)包人在收到承包人提交的竣工結(jié)算文件后卻未能在約定審核結(jié)算期限內(nèi)支付工程竣工結(jié)算價(jià)款的糾紛，此時(shí)，利息起算時(shí)間的確定就可能因未完成結(jié)算的原因而出現(xiàn)不同的結(jié)果，具體如下：

發(fā)包人無(wú)正當(dāng)理由不支付工程竣工結(jié)算款的 ，則從審核結(jié)算期限屆滿(mǎn)的次日起作為欠付工程款利息的起算時(shí)間。

發(fā)包人未支付款項(xiàng)是因?yàn)閷?duì)結(jié)算工程款數(shù)額有異議的，利息則宜以雙方對(duì)結(jié)算工程款數(shù)額達(dá)成一致或法院、仲裁審理明確數(shù)額之日起算。

相關(guān)案例：

該案中，金九華公司在收到廣廈建設(shè)公司提交的結(jié)算性結(jié)算書(shū)后，已在合同約定期限內(nèi)審核并出具了決算報(bào)告，明確對(duì)廣廈建設(shè)公司編制的結(jié)算不予認(rèn)可。法院最終認(rèn)為，這種情形屬于雙方當(dāng)時(shí)對(duì)未付工程款數(shù)額達(dá)成一致，并非合同約定的發(fā)包人逾期不予審核結(jié)算文件或無(wú)正當(dāng)理由不支付結(jié)算款的情形，因此不應(yīng)從審理期限屆滿(mǎn)次日開(kāi)始計(jì)算利息，并認(rèn)定應(yīng)從工程實(shí)際交付之日開(kāi)始計(jì)算利息。

——(2011)皖民四終字第00087號(hào)

當(dāng)然，實(shí)踐中，我們經(jīng)常遇到的主張工程款利息的糾紛是沒(méi)有約定付款日期的，或者雖然對(duì)工程款付款日期作出了明確約定，但在合同履行過(guò)程中，由于工期順延、設(shè)計(jì)變更、停工、合同提前解除等原因?qū)е码y以按照原合同的約定確定實(shí)際付款時(shí)間，而雙方又未對(duì)付款時(shí)間作出新的約定。此時(shí)，利息的起算時(shí)間應(yīng)如何確定呢？

《最高院施工合同司法解釋》第18條對(duì)此情況已作出了明確規(guī)定：利息從應(yīng)付工程價(jià)款之日計(jì)付。當(dāng)事人對(duì)付款時(shí)間沒(méi)有約定或者約定不明的，下列時(shí)間視為應(yīng)付款時(shí)間：（一） 建設(shè)工程已實(shí)際交付的，為交付之日；（二） 建設(shè)工程沒(méi)有交付的，為提交竣工結(jié)算文件之日；（三） 建設(shè)工程未交付，工程價(jià)款也未結(jié)算的，為當(dāng)事人起訴之日。

應(yīng)注意的是，在適用上述規(guī)定的時(shí)候，竣工結(jié)算文書(shū)必須以書(shū)面形式提交，且提交的前提是工程已驗(yàn)收合格。另外，若約定了審核期限的，承包人提交結(jié)算報(bào)告的時(shí)間晚于合同約定時(shí)間，則結(jié)算報(bào)告的審核期限也應(yīng)當(dāng)順延，利息的起算時(shí)間因此也要相應(yīng)順延。

（上述文章內(nèi)容僅代表小編個(gè)人觀(guān)點(diǎn)，不代表裁判立場(chǎng)）

歡迎大家轉(zhuǎn)載，轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明文章來(lái)源于：

“廣州仲裁委員會(huì)”

（gzac_gziac）微信平臺(tái)。

公平 公正 獨(dú)立 高效 

一片藍(lán)天 一塊凈土

廣仲仲裁示范條款如下：

因本合同引起的或與本合同有關(guān)的爭(zhēng)議，均提請(qǐng)中國(guó)廣州仲裁委員會(huì)按照該會(huì)仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。

中國(guó)廣州仲裁委員會(huì)

地址：廣州市沿江中路298號(hào)江灣大酒店C座12-14樓

電話(huà)：（020）83287919、83288547

傳真：83287761

中國(guó)廣州仲裁委員會(huì)中山分會(huì)

地址：中山市東區(qū)長(zhǎng)江路18號(hào)中山商事仲裁大樓3樓

電話(huà)：（0760）88162168

傳真：（0760）88162165

中國(guó)廣州仲裁委員會(huì)東莞分會(huì)

地址：東莞市南城區(qū)元美路2號(hào)財(cái)富廣場(chǎng)B座18樓

電話(huà)：（0769）22857262

傳真：（0769）22855972

中國(guó)南沙國(guó)際仲裁中心

地址：廣州市南沙區(qū)環(huán)市大道南2號(hào)南沙資訊科技園軟件樓南5樓

電話(huà)：（020）34681908

傳真：（020）34680698

中國(guó)廣州知識(shí)產(chǎn)權(quán)仲裁院（網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部）

地址：廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道241號(hào)總部經(jīng)濟(jì)區(qū)A4棟16樓

電話(huà)：（020）32382015

傳真：（020）82514171

--------------------------------