一、《中華人民共和國(guó)民法典》

第五百一十三條   執(zhí)行政府定價(jià)或者政府指導(dǎo)價(jià)的 ,  在合同約定的交付期限內(nèi)政府價(jià) 格調(diào)整時(shí) , 按照交付時(shí)的價(jià)格計(jì)價(jià) 。逾期交付標(biāo)的物的 ,  遇價(jià)格上漲時(shí) ,  按照原價(jià)格執(zhí) 行 ; 價(jià)格下降時(shí) , 按照新價(jià)格執(zhí)行 。逾期提取標(biāo)的物或者逾期付款的 ,  遇價(jià)格上漲時(shí) , 按 照新價(jià)格執(zhí)行 ; 價(jià)格下降時(shí) , 按照原價(jià)格執(zhí)行。

二、《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛 案 件 適 用 法 律 問(wèn) 題 的 解 釋 (一)  》

第二十八條   當(dāng)事人約定按照固定價(jià)結(jié)算工程價(jià)款 ,  一方當(dāng)事人請(qǐng)求對(duì)建設(shè)工程造價(jià) 進(jìn)行鑒定的 , 人民法院不予支持。

三、《建筑工程施工發(fā)包與承包計(jì)價(jià)管理辦法》(中華人民共和國(guó)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部第 16號(hào)令)

第十三條   發(fā)承包雙方在確定合同價(jià)款時(shí) ,  應(yīng)當(dāng)考慮市場(chǎng)環(huán)境和生產(chǎn)要素價(jià)格變化對(duì) 合同價(jià)款的影響。

第十四條   發(fā)承包雙方應(yīng)當(dāng)在合同中約定 ,  發(fā)生下列情形時(shí)合同價(jià)款的調(diào)整方法 :

(一)  法律 、法規(guī) 、規(guī)章或者國(guó)家有關(guān)政策變化影響合同價(jià)款的 ;

(二)  工程造價(jià)管理機(jī)構(gòu)發(fā)布價(jià)格調(diào)整信息的。

四、《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》(GB50500—2013)

3.4.1  建設(shè)工程發(fā)承包 , 必須在招標(biāo)文件 、合同中明確計(jì)價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及其范圍 , 不得采用無(wú)限風(fēng)險(xiǎn) 、所有風(fēng)險(xiǎn)或類似語(yǔ)句規(guī)定計(jì)價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及其范圍。

8.2.1  工程量必須以承包人完成合同工程應(yīng)予計(jì)量的按照現(xiàn)行國(guó)家計(jì)量規(guī)范規(guī)定的 工程量計(jì)算規(guī)則計(jì)算得到的工程量確定。

五、《財(cái)政部 、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于印發(fā)  <建設(shè)工程價(jià)款結(jié)算暫行辦法>  的通知》

第八條   發(fā)包 、承包人在簽訂合同時(shí)對(duì)于工程價(jià)款的約定 ,  可選用下列一種約定 方式 :

(一)  固定總價(jià) 。合同工期較短且工程合同總價(jià)較低的工程 ,  可以采用固定總價(jià)合同方式。

(二)  固定單價(jià) 。雙方在合同中約定綜合單價(jià)包含的風(fēng)險(xiǎn)范圍和風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用的計(jì)算方法 , 在約定的風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)綜合單價(jià)不再調(diào)整 。風(fēng)險(xiǎn)范圍以外的綜合單價(jià)調(diào)整方法 , 應(yīng)當(dāng)在合同 中約定。

六、《安徽省高級(jí)人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的指導(dǎo) 意見(jiàn)  (二)  》

第十五條   建設(shè)工程施工合同履行過(guò)程中 ,  人工 、材料 、機(jī)械費(fèi)用出現(xiàn)波動(dòng) ,  合同有 約定的 , 按照約定處理 ; 合同無(wú)約定 ,  當(dāng)事人又不能協(xié)商一致的 , 參照建設(shè)行政主管部門(mén) 的規(guī)定或者行業(yè)規(guī)范處理。

因工期延誤導(dǎo)致上述費(fèi)用增加造成損失的 ,  由導(dǎo)致工期延誤的一方承擔(dān) ;  雙方對(duì)工期 延誤均有過(guò)錯(cuò)的 , 應(yīng)當(dāng)各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

七、《北京市高級(jí)人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件若干疑難問(wèn)題的解 答》

第十二條    固定價(jià)合同履行過(guò)程中 ,  主要建筑材料價(jià)格發(fā)生重大變化 ,  當(dāng)事人要求對(duì) 工程價(jià)款予以調(diào)整的 , 如何處理?

建設(shè)工程施工合同約定工程價(jià)款實(shí)行固定價(jià)結(jié)算 ,  在實(shí)際履行過(guò)程中 ,  鋼材 、木材、 水泥 、混凝土等對(duì)工程造價(jià)影響較大的主要建筑材料價(jià)格發(fā)生重大變化 , 超出了正常市場(chǎng)  風(fēng)險(xiǎn)的范圍 , 合同對(duì)建材價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)負(fù)擔(dān)有約定的 , 原則上依照其約定處理 ;  沒(méi)有約定  或約定不明 , 該當(dāng)事人要求調(diào)整工程價(jià)款的 ,  可在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)范圍和幅度之外酌情予以支  持 ; 具體數(shù)額可以委托鑒定機(jī)構(gòu) , 參照施工地建設(shè)行政主管部門(mén)關(guān)于處理建材差價(jià)問(wèn)題的  意見(jiàn)予以確定。

因一方當(dāng)事人原因?qū)е鹿て谘诱`或建筑材料供應(yīng)時(shí)間延誤的 , 在此期間的建材差價(jià)部 分工程款 ,  由過(guò)錯(cuò)方予以承擔(dān)。

                        實(shí)務(wù)提醒                            

                             相關(guān)案例