情勢(shì)變更原則的適用

一、裁判主旨：

施工期間建材價(jià)格大幅上漲，不屬于當(dāng)事人不可預(yù)見(jiàn)的情形，不適用情事變更原則。

二、案情簡(jiǎn)介：

A公司就某工程招標(biāo)，招標(biāo)公告載明：本合同在施工工期內(nèi)不進(jìn)行價(jià)格調(diào)整，投標(biāo)人在報(bào)價(jià)時(shí)應(yīng)該將此因素考慮在內(nèi)，對(duì)于其他需要投標(biāo)人自己購(gòu)買(mǎi)的材料，所發(fā)生的一切費(fèi)用均應(yīng)包括在投標(biāo)人的報(bào)價(jià)之中。B公司中標(biāo)，雙方簽訂了《建設(shè)工程施工合同》。施工期間，建筑材料價(jià)格漲幅較大，上漲幅度約在8%，B公司要求A公司補(bǔ)貼材料價(jià)差，雙方起爭(zhēng)議，B公司訴至法院。

爭(zhēng)議焦點(diǎn)是材料漲價(jià)，能否適用情勢(shì)變更原則主張材料價(jià)差？

三、法院主要觀點(diǎn)：

1、招標(biāo)文件和施工合同中明確約定，施工期間不進(jìn)行價(jià)格調(diào)整，據(jù)此本案當(dāng)事人已經(jīng)明確排除價(jià)格上漲而進(jìn)行調(diào)整的可能性。

2、情事變更原則的功能主要是為了消除由于訂立合同的基礎(chǔ)情事發(fā)生重大變更所導(dǎo)致的當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)的顯示平衡。從本案看，材料價(jià)格的上漲幅度尚難達(dá)到情事變更原則所要排除的當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)現(xiàn)實(shí)平衡的嚴(yán)重程度。另外根據(jù)相關(guān)部門(mén)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，本案所涉的建材從施工合同簽訂前已經(jīng)出現(xiàn)上漲的趨勢(shì)，原告在訂立合同時(shí)應(yīng)當(dāng)預(yù)見(jiàn)到價(jià)格有可能繼續(xù)上漲所帶來(lái)的法律風(fēng)險(xiǎn)。

綜上，合同中明確排除價(jià)格調(diào)整的可能性，客觀上材料漲價(jià)的幅度不足以導(dǎo)致當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)的嚴(yán)重失衡，主觀上原告應(yīng)當(dāng)預(yù)見(jiàn)價(jià)格上漲的可能性，因此價(jià)格變動(dòng)是正常的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，原告的主張沒(méi)有事實(shí)和法律依據(jù)，不予支持。

四、知識(shí)延伸：

情勢(shì)變更原則的適用條件：

（1） 須存在情事的變更，“情事”包括構(gòu)成法律行為成立當(dāng)時(shí)的環(huán)境或者基礎(chǔ)的一切客觀情況。

（2） 情事的變更須在法律行為成立之后合同履行完畢之前。

（3） 情事變更須為當(dāng)事人未能預(yù)料并無(wú)法預(yù)料的情況

（4） 情事變更須不可歸責(zé)于當(dāng)事人

（5） 情事變更后，維持原有法律行為的效力須構(gòu)成當(dāng)事人間利益的顯示平衡。